库都尔110kV变电站新建工程段变电施工工程土建主体结构外施工工程专业分包标段公开询比采购公告

（采购编号：                                       ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交蒙东呼伦贝尔福林-伊图里河-图里河-库都尔-乌尔其汗110kV输变电工程(库都尔-乌尔旗汗110kV线路工程、库都尔110kV变电站新建工程段变电)项目，项目业主为国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司，资金已落实。其中库都尔110kV变电站新建工程段变电施工工程包含的土建主体结构外施工工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取库都尔110kV变电站新建工程段变电施工工程土建主体结构外施工工程专业分包采购文件参与本项目公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新建库都尔110kV变电站站址位于内蒙古自治区呼伦贝尔牙克石市库都尔镇区东南侧，乌尔旗汗110kV变电站站址位于内蒙古自治区呼伦贝尔牙克石市乌尔旗汗镇。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1牙克石市远离海洋，大部分地区属于寒温带大陆性季风气候，北部地区图里河镇、伊图里河镇属于亚寒带地区，昼夜温差大，年平均日照时数2378-2720小时。牙克石市春季气温回升快，干早多风，昼夜温差大；夏季温凉短促，降水集中；秋季降温急剧，霜冻较早；冬季漫长寒冷，极端最低气温-42.1℃。牙克石市年降水量由冬季和夏秋季节雨水两部分组成，平均降水量460.3毫米。地区春秋多为西风，夏季东风，冬季大多为西南西风。初霜一般在9月初，常在冷空气过后清晨出现，终霜一般在6月初。

2.2.2拟建变电站站址区域主要为冲积平原地貌，地形整体上相对平坦，排水条件良好，如遇暴雨可能会产生内涝积水，内涝水位高程按840.4考虑，站址距离海拉尔河较远，不受河流洪水影响；

2.2.3 新建库都尔110kV变电站站址位于内蒙古自治区呼伦贝尔牙克石市库都尔镇区东南侧，距离镇区0.5公里；本站西侧为乡镇道路，该路路况良好，进站道路可由此引接。北侧约1km处为库都尔火车站，北侧约1.5km处为县道X302.站址周围交通便利，保证了设备运输及施工交通的畅通。乌尔旗汗110kV变电站站址位于内蒙古自治区呼伦贝尔牙克石市乌尔旗汗镇，站址西南方向距牙克石市直线距离约70km。

2.3 工期要求

计划开工时间：2025年12月20日，计划竣工日期：2026年4月21日，计划工期总日历天数： 123 天。计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准 。

2.4 质量要求

(1)满足国家电网有限公司现行输变电工程施工工艺导则、施工及验收规范、质量检验及评定规程；

(2)满足国家及行业工程质量验收标准、规范；

(3)承包范围内的所有工程施工需满足“国家电网有限公司输变电工程标准工艺”要求，并实行实物样板制；

(4)承包人应严格执行国家及国家电网有限公司工程建设有关强制性条文要求，加强质量通病专项防治。

2.5 采购范围

库都尔110kV变电站新建工程段变电施工工程土建主体结构外施工工程。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.1.3 企业主要人员要求：满足招标文件要求

3.1.4 企业工程业绩要求：/

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（3）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（4）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com