海南省大广坝灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目模板脚手架工程专业分包询比采购公告

（采购编号： GCJ-SLSDYSTHJGS-DGBXM-ZYFB-01    ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交海南省大广坝灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目，项目业主为海南省水利灌区管理局大广坝灌区管理分局，资金已落实。其中海南省大广坝灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目包含的模板脚手架工程专业分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取采购文件参与本项目模板脚手架工程标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:海南省东方市、昌江县和乐东县。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1工程概况

1、改造渠道长23.9269km，其中高干渠改造渠道长4.7405km，高干三角路分干渠改造渠道长4.3554km，低干渠改造渠道长5.258km，低干南分干渠改造渠道长3.135km，低干北分干渠改造渠道长4.271km，陀兴北分千渠改造渠道长2.167km。

2、改造渠系建筑物共80宗，其中渡槽5宗，水闸9宗，渠下涵2宗，机耕桥14宗，斗门37宗，客水槽7宗，客水侧堰4宗，陡坡1宗和排洪桥1宗。

3、硬化管理道路长25.477km，其中高干渠3.234km，高干三角路分干渠2.775km，中干渠5k，低干渠改造渠道长5.258km，低干南分干渠0.745km，低干北分干渠1.33km，昌江干渠5km，陀兴北分干渠2.135km。

4、增设防护栏杆1.636km，其中高干渠0.325km，中干渠0.34km，低干北分干渠0.346km，陀兴北分干渠0.625km;增设防护网2km，其中高干渠1km和中千渠1km。

5、工程信息化建设包括，计量设施34处，可视化视频监控74套，PLC闸门自动化控制15处，一体化闸门33处，改造灌区管理中心机房并配套相关硬件设施，建设大广坝智慧灌区管理平台等。

2.2.2、标段概况

标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026年01月26日，计划完工日期2028年05月10日，总工期为835日历天。具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期。

2.4 质量要求

符合《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)所规定的合格标准

2.5 采购范围

海南省大广坝灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目模板脚手架工程，包括但不限于模板制作、安装、脚手架搭拆等相关施工内容。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有模板脚手架专业承包资质（不分等级）。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/。

3.1.4 企业工程业绩要求：至少有1个类似施工业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com