广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程建筑及安装工程专业分包标段公开询比采购公告

（采购编号：GCJ-XNYC-QYQCGF-ZYHT-01）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程，项目业主为广东能源清远综合能源有限公司，资金已落实。其中广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程建筑及安装工程包含的建筑及安装工程专业标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行建筑及安装专业工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取广东能源"百千万工程"清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目续建工程建筑及安装工程专业工程采购文件参与本项目建筑及安装专业工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广东省清远市清城区。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：广东能源“百千万工程”清远市清城区户用分布式光伏发电系统集成项目在广东省清远市清城区各镇街居民屋顶、村集体屋顶、村集体基础设施等场地安装光伏发电系统，项目交流侧建设总容量约为9978kW，采用“自发自用，余电上网”和“全额上网”两种并网模式。太阳能光伏发电系统通过光伏组件转化为直流电力，再通过并网型逆变器将直流电能转化为频率、相位符合要求的正弦波电流，升压后并入电网。

标段概况：1、屋面补漏(如有漏水问题)、建筑安装工程施工、防雷工程的施工与验收工作、工程质量及工期控制、工程管理、培训、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。主要为临建工程、安全文明施工措施、土建工程（包含但不限于现浇混凝土支墩、改性沥青防水、排水管安装、屋面修复、屋面围栏、屋面防水、装饰装修、风貌管控工作等）、安装工程（包含但不限于逆变器安装、低压并网箱安装、电缆敷设、金属线槽及桥架安装、接地、防火封堵、调度自动化设备及电量计量系统设备及安装）、联合试运转、技术服务及其它服务（包含但不限于项目备案服务、接入系统报告及报批服务、建筑结构安全性鉴定服务、屋顶资源使用及开发服务、管理和协调所发生的费用等）。

2、按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

3、承包人负责承担当地政府主管部门要求的“三通一平”（通给水、通电、通路、平整场地等）及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。

4、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用等。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年2月1日，竣工日期为2026年4月24日，合同工期为82天；实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

工程质量符合以下标准：

2.4.1、工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

2.4.2、因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

2.4.3、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

2.5 采购范围

1、屋面补漏(如有漏水问题)、建筑安装工程施工、防雷工程的施工与验收工作、工程质量及工期控制、工程管理、培训、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等全过程的工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。主要为临建工程、安全文明施工措施、土建工程（包含但不限于现浇混凝土支墩、改性沥青防水、排水管安装、屋面修复、屋面围栏、屋面防水、装饰装修、风貌管控工作等）、安装工程（包含但不限于逆变器安装、低压并网箱安装、电缆敷设、金属线槽及桥架安装、接地、防火封堵、调度自动化设备及电量计量系统设备及安装）、联合试运转、技术服务及其它服务（包含但不限于项目备案服务、接入系统报告及报批服务、建筑结构安全性鉴定服务、屋顶资源使用及开发服务、管理和协调所发生的费用等）。

2、按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

3、承包人负责承担当地政府主管部门要求的“三通一平”（通给水、通电、通路、平整场地等）及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。

4、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用等。

所有工程的缺陷处理、现场清理、中间验收及竣工验收配合、材料防盗等工作，全程包含相关协调服务。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/。

3.1.4 企业工程业绩要求：类似业绩

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**