三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补项目组件、支架安装工程劳务分包标段谈判采购公告

（采购编号：PC-0128-26J5-FP0024 ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补项目，项目业主为三峡新能源发电（韶关曲江）有限公司，资金已落实。其中三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补包含的组件、支架安装工程劳务分包标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行组件、支架安装工程劳务分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补项目组件、支架安装工程劳务分包采购文件参与本项目组件、支架安装工程劳务分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广东韶关市曲江区大塘镇。

2.2 工程概况及标段概况：项目规划容量直流侧106.029MW

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年2月24日，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，竣工日期2026年5月20日，且满足业主要求工期。

2.4 质量要求

符合国家、行业及电网公司验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

2.5 采购范围

光伏区安装工程，包括不限于2.3MW平地和77.7MW鱼塘地区的组件及支架安装工程，

1) 光伏组件支架结构施工安装；

2) 光伏组件安装；

3) 逆变器支架结构施工及安装；

4)甲供材料的到货卸车、到货验收、二次倒运、仓储保管、消缺处理至移交给甲方的全部工作以及承担甲方认为有必要的设备出厂检查验收工作等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有相应劳务资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/ 。

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度要求。

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近五年类似工程的合同、完工证明文件等

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**