海南州香加#1储能工程EPC总承包项目330kV升压站及储能站土建工程施工专业分包标段

谈判采购（公开）公告

1.采购条件

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标海南州香加#1储能EPC工程总承包项目（项目简称：海南州香加#1储能EPC工程总承包项目），项目业主为海南州西北水电新能源有限公司兴海县分公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的330kV升压站及储能站土建工程专业分包标段施工专业分包标段已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于青海省海南州，海拔高程在3000m～3200m之间。场址距海南州共和县直线距离约70公里，距西宁市直线距离约200公里，场区通过共玉高速与共和相通，交通便利。

2.2 工程概况及标段概况

本项目为海南州香加#1储能工程项目，拟规划新建  500MW/1000MWh 储能电站，一期建设 267.5MW/535MWh 储能电站（一期一阶段建设 330kV 升压站+100MW/200MWh 储能，一期二阶段建设167.5MW/335MWh 储能），二期建设 232.5MW/465MWh 储能（集中布置一期储能东侧区域），集中布置于场址区，本项目新建一座 330kV 升压站，接入已建香加变。

本期建设范围为330kV升压站、送出线路以及 100MW/200MWh 储能。新建一座 330kV 升压站，330kV 侧采用单母线接线形式，以 1 回 330kV 架空线路接入 750kV 香加变 330kV侧。主变容量为 1×300MVA+1×200MVA，本期建设 1×300MVA，低压35kV侧采用以变压器为单元的双分支单母线接线，35kV 母线接入储能电源进线、SVG、接地变及站用变进线。

资金来源：自筹

采购编号：HNZXJCN-SG-002-2026

采购方式：谈判采购（公开）

2.3 工期要求

海南州香加#1储能工程EPC总承包项目330kV升压站及储能站土建工程专业分包标段施工专业分包标段施工专业分包标段计划于2026年3月3日开工，2026年5月31日完工。计划工期90天，具体以进场开工时间为准

2.4 质量要求

海南州香加#1储能工程EPC总承包项目330kV升压站及储能站土建工程施工专业分包标段质量要求：符合国家、行业、工程所在地规范标准要求，质量合格。

2.5 采购范围

本次采购工程为海南州香加#1储能工程EPC总承包项目330kV升压站及储能站土建工程专业分包标段施工专业分包标段

本标承包范围包括（但不限于）：储能站及330kV升压站站内构建筑工程的地基与基础、主体结构，所有设备基础预埋件和预埋管、事故油池、化粪池施工、试验检测、给排水工程、室内电气安装（包括消防、通信管路、照明及检修、视频安防系统管路预埋）、门窗工程、外立面工程、室内装饰装修及办公家具等；全站场坪硬化、站内道路、检修道路、电缆沟、围墙、大门、防洪、室外消防管路预埋及施工、保护接地和防雷接地、避雷针采购及安装（含基础）、预留孔洞封堵、室外电气所有预埋件和预埋管采购及安装、试验检测；施工过程中测量放线、脚手架搭设与拆除，施工垃圾清运，成品保护（如基础养护期防护），配合隐蔽工程验收；330kV升压站及储能站土建施工专业分包标段施工范围内所有材料，包含钢筋、混凝土、预埋件、槽钢、防腐、沉降观测、接地、消防管道等材料的采购、卸车、验收、保管、场内运输安装及施工手续办理，工程机械、设备（挖掘机、装载机、推土机、压路机、夯实机、履带起重机等）的租赁，负责施工范围内的资料整理归档，竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务，承担为完成该项目工作任务所需的临时设施，为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3.1.2企业资质要求： 具有安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具备建筑装饰装修工程专业承包二级、或建筑工程施工总承包二级、或电力工程施工总承包二级及以上；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

3.1.3企业业绩要求：近3年内具有不得少于1项类似工程（升压站或储能站土建）业绩，且合同额不少于200万

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：具有二级及以上注册建造师职业资格、具备有效的安全生产考核证书（B证），担任过1个或多个类似工程项目经理业绩，且未在其他在建工程项目担任项目经理。

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人具有安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位

3.1.4 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体投标。

4.谈判**