藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目施工图审查服务
谈判采购公告
1.采购条件
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 已中标 西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目，项目业主为西藏开投那曲河水电开发投资有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的 施工图审查服务分包已具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开），凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
西藏那曲市安多县帕那镇东部约17.5km处
2.2 工程概况及标段概况
西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目建设 100MW 熔盐塔式光热电站位于西藏那曲市安多县帕那镇东部约17.5km处，为唐古拉高山区，地貌类型为河流侵蚀堆积宽谷地貌，场址区地形较平坦，局部略有起伏。场址海拔高程在4645m-4657m之间，总体地势北高南低，由北向南缓倾，坡度平缓，整体自然坡度约为0.5-1.0%。区内局部发育有宽浅冲沟，冲沟一般宽约5m-10m，深一般0.3m-0.5m。场地当前为一处草场，植被以草甸为主，地表出露地层主要为耕植土层，浅黄色，稍湿，松散，以粉细砂为主。
项目光热发电工程装机规模 1×100MW，采用熔盐塔式技术路线，选用50.23㎡的五边形定日镜15927面，镜场总采光面积不小于 80 万平方米，储热时长不小于 8h，吸热器中心标高约210米。配套新建 220kV 升压汇集站工程，配套改造 110kV 升压站工程。
本标段为施工图审查服务标段。
2.3 工期要求
西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目施工图审查服务自合同签订之日至完成合同约定的全部内容为止，且应满足采购人对工期的要求。
2.4 质量要求
西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目质量要求：达到本项服务工作规定的验收标准。
2.5 采购范围
本次采购工程为 西藏开投安多县土硕100MW光热+800MW光伏一体化项目光热部分EPC总承包项目施工图审查服务标段
本标承包范围包括（但不限于）：
1.地勘报告及施工图设计文件技术审查：审查范围（专业）为勘察报告和项目施工图全部内容，包括不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、防雷、抗震、绿建、消防、岩土、节能等专业；
2.严格按照《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法律法规及有关规定与管理办法及国家、省市建设行政主管部门关于房屋建筑工程施工图设计文件审查的其他相关管理办法和规定的要求开展审查工作；
3.供应商必须严格按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部13号令）、《住房城乡建设部关于实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>有关问题的通知》（建质〔2013〕111号）、《西藏自治区房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查管理办法》（藏建审图〔2017〕68号）等相关要求相关法律法规实施；
4.确保经审查合格的施工图设计文件无违反建设工程标准强制性条文及涉及安全、公众利益等方面的问题；
5.成果文件要求：按照国家现行相关标准、规范及文件要求，对项目施工图设计文件进行审查，并通过行政主管备案。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。
3.1.2企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）不是被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1 本次采购不接受联合体投标。
3.2.2响应人在近3年内具有不少于1项类似技术服务业绩及经验。。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资格进行审查，资格条件没有达到谈判采购文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.谈判**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！
联系人：张晟
手 机：13621182864
邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com
