黑龙江省黑河市嫩江市柞山农业有限公司农业用地规模化经营项目田间配套道路工程施工

招标公告

项目编号：NYSG0000G260116001001001

1. 招标条件

本招标项目黑龙江省黑河市嫩江市柞山农业有限公司农业用地规模化经营项目田间配套道路工程已取得企业投资项目备案承诺书（项目代码：2601-231121-04-01-748950），资金来源为企业自筹资金，招标人为嫩江市柞山农业有限公司，招标代理机构为黑龙江屿泽工程咨询有限公司，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为嫩江市农业农村局。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江省黑河市嫩江市柞山农业有限公司农业用地规模化经营项目田间配套道路工程施工；

2.2建设地点：嫩江市；

2.3主要建设规模及内容：将原有机耕土路改造为砂石路，宽4.5米，新建建筑物78座圆涵、过水路面7座、修缮田间道路16条，总长度39.621km。（具体建设内容详见工程量清单）；

2.4计划工期：计划开工日期2026年03月01日，计划竣工日期2026年12月31日，共计306日历天；（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；

2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.6招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；

2.7招标控制价：12025794.90元；

2.8标段划分：本项目不划分标段。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

3.3本次招标要求投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上或水利水电专业贰级及以上建造师注册执业资格证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他主要施工管理工作。

3.4投标人拟派项目管理机构人员：技术负责人1人，具有市政公用工程相关专业或水利水电工程相关专业中级及以上职称证书；施工员1人、质量员（质检员）1人，具有有效的岗位证书（外省企业提供相应证书）；安全员1人，具有有效的安全生产考核合格证书（C证），并证企相符。在施工过程中，如不满足施工要求，招标人有权利要求中标人增加项目管理机构人员，中标人必须按照招标人要求增加本企业在职施工人员。

3.5本项目拟派项目经理及项目管理机构人员须是本企业合法在职人员，并提供近连续3个月 （2025年10月至2025年12月）企业为其连续缴纳养老保险的有效证明（根据建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外，退休人员需提供与投标单位签订的聘用合同及退休证明）。

3.6本次招标信誉要求：

3.6.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"中国执行信息公开网"网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“中国执行信息公开网”查询结果为准），其投标将被否决。

3.6.2投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年 （从投标截止日起算前三年）如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.6.3 投标人须承诺自参加本项目投标之日前无拖欠农民工工资及工程款行为，如有拖欠农民工工资及工程款行为，自愿放弃本项目中标资格。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反上述两条规定，相关投标均无效。

3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

3.9本次招标不接受联合体投标。

4.  **

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com